Rechtsprechung
KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- openjur.de
- VERIS(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- Reguvis VergabePortal - Veris(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Berlin, 13.06.2007 - 23 O 152/06
- KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
- BGH, 08.03.2012 - VII ZR 202/09
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (9)
- BGH, 10.09.2009 - VII ZR 152/08
Klausel zum Baubeginn in öffentlichen Ausschreibungen muss vergabekonform …
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
Im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 10.09.2009, VII ZR 152/08, trägt sie nunmehr zu Pos.Hierin unterscheidet sich der vorliegende von dem vom Bundesgerichtshof am 10.09.2009 entschiedenen Fall insoweit, als dort der Bau spätestens 12 Werktage nach Zuschlag beginnen sollte (VII ZR 152/08, BeckRS 2009, 25389).
Dieses Risiko geht nicht deshalb auf die Beklagte über, weil sich durch die Vergabeverzögerung zugleich die Bauzeit verschiebt (vgl. BGH, Urteil vom 10.09.2009, VII ZR 152/08, BeckRS 2009, 25389, Ziff. 43).
- BGH, 10.09.2009 - VII ZR 82/08
Kein Anspruch auf Mehrvergütung nach einem verzögerten Vergabeverfahren ohne …
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
Gleiches gilt für einen nach § 2 Nr. 5 VOB/B neu zu bildenden Preis, sofern eine veränderte Leistung geschuldet ist (vgl. BGH, Urteil vom 10.09.2009, VII ZR 82/08, BeckRS 2009, 25390).Er hat keinen Anspruch auf das Einhalten der Zuschlagsfrist (BGH, VII ZR 82/08, aaO.).
- BGH, 24.01.2008 - VII ZR 43/07
Anforderungen an die Individualisierung des mit einer Teilklage geltend gemachten …
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
a) Die Klage ist zulässig, nachdem die Klägerin nicht mehr die isolierte Bezahlung unselbständiger Rechnungspositionen geltend macht, sondern diese als erstrangige Teilbeträge aus dem Saldo der Teilschlussrechnung vom 31.12.2006/07.02.2007 einklagt (vgl. BGH, Beschluss vom 24.01.2008, VII ZR 43/07, NJW 2008, 1741 f.; vgl. auch OLG Jena, Urteil vom 17.01.2007, 4 U 1041/05, juris; OLG Köln, Urteil vom 22.08.2007, 17 U 57/06, NZBau 2007, 788).Die für die verschiedenen Leistungen angesetzten Beträge sind in Bezug auf den Saldo der Teilschlussrechnung als bloße Rechnungsposten anzusehen, auch wenn es sich um Nachträge handelt (BGH, VII ZR 43/07, aaO.).
- BGH, 20.08.2009 - VII ZR 205/07
Geltendmachung eines Anspruchs auf Abschlagszahlung nach Abnahme einer …
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Beklagten zitierten Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20.08.2009 (VII ZR 205/07, BeckRS 2009, 25040, Rn. 58, 59). - BGH, 05.11.2003 - VIII ZR 218/01
Kollusives Zusammenwirken verwandter Geschäftsführer zweier Gesellschaften; …
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
Die Motivation der G... S... GmbH hinsichtlich der Ablehnung der Bindefristverlängerung als innere Tatsachen zu ermitteln, ist möglich, indem Umstände festgestellt werden, die den Schluss hierauf zulassen (vgl. BGH, Urteil vom 05.11.2003, VIII ZR 218/01, NJW-RR 2004, 248). - OLG Jena, 17.01.2007 - 4 U 1041/05
Unzulässiges Grundurteil bei unzulässiger Teiklage
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
a) Die Klage ist zulässig, nachdem die Klägerin nicht mehr die isolierte Bezahlung unselbständiger Rechnungspositionen geltend macht, sondern diese als erstrangige Teilbeträge aus dem Saldo der Teilschlussrechnung vom 31.12.2006/07.02.2007 einklagt (vgl. BGH, Beschluss vom 24.01.2008, VII ZR 43/07, NJW 2008, 1741 f.; vgl. auch OLG Jena, Urteil vom 17.01.2007, 4 U 1041/05, juris; OLG Köln, Urteil vom 22.08.2007, 17 U 57/06, NZBau 2007, 788). - BGH, 11.05.1995 - I ZR 86/93
Bestimmtheit des Klageantrags
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
Eine Umstellung der Klage ist auch noch in der Berufungsinstanz zulässig, weil die Klägerin erstmals durch das Berufungsgericht auf die Unzulässigkeit ihrer Klage hingewiesen worden ist (§ 139 Abs. 2 ZPO, vgl. auch die Entscheidung des BGH zu einem etwas anders gelagerten Fall: Urteil vom 11.05.1995; I ZR 86/93, NJW-RR 1995, 1120;… Greger, aaO.). - OLG Köln, 22.08.2007 - 17 U 57/06
Verfahrensrecht - Teilurteil über Abweisung einzelner Rechnungsposten?
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
a) Die Klage ist zulässig, nachdem die Klägerin nicht mehr die isolierte Bezahlung unselbständiger Rechnungspositionen geltend macht, sondern diese als erstrangige Teilbeträge aus dem Saldo der Teilschlussrechnung vom 31.12.2006/07.02.2007 einklagt (vgl. BGH, Beschluss vom 24.01.2008, VII ZR 43/07, NJW 2008, 1741 f.; vgl. auch OLG Jena, Urteil vom 17.01.2007, 4 U 1041/05, juris; OLG Köln, Urteil vom 22.08.2007, 17 U 57/06, NZBau 2007, 788). - LG Berlin, 13.06.2007 - 23 O 152/06
Auszug aus KG, 01.12.2009 - 21 U 148/07
Die Berufung der Klägerin gegen das am 13.06.2007 verkündete Urteil der Zivilkammer 23 des Landgerichts Berlin - 23 O 152/06 - wird zurückgewiesen.
- LG Nürnberg-Fürth, 24.01.2019 - 19 O 8243/17
Abgeltung von arbeitnehmererfinderrechtlichen Ansprüchen durch …
Auch unter diesem Gesichtspunkt können nach Schluss der mündlichen Verhandlung neue Angriffsmittel nicht mehr vorgebracht werden (vgl. KG Berlin, Urteil vom 01. Dezember 2009 - 21 U 148/07 -, Rn. 90, juris).